****年中国电信贵州公司建设类项目有线施工服务集中采购施工招标公告

本招标项目****年中国电信贵州公司建设类项目有线施工服务集中采购已由中国电信股份有限公司贵州分公司以中电信黔办纪要{****}**号批准建设，项目业主为中国电信股份有限公司贵州分公司，建设资金来自单位自筹资金，项目出资比例为***%，招标人为中国电信股份有限公司贵州分公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

*.* 建设地点：贵州省

*.* 项目规模：主要服务内容：有线设备安装(包含业务网(平台及政企类带宽型业务)、数据网、传输设备)、电源设备安装(机房配套)、线路工程(包括****工程、传输线路)、管道工程。涉及的主要评估产品品类：******** 工程施工。预估金额*****万元人民币(不含税)。框架+订单，合同执行期：签订合同之日起至****年**月**日。计划工期：**个日历日(实际工期以下达的订单为准)质量、技术标准要求：质量符合技术标准和要求、中国电信股份有限公司及中国电信股份有限公司贵州分公司相关技术要求。本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信供应链系统(****)(******.************.***.**/****-******/**********)后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

*.* 计划工期：**天

*.* 招标范围：本项目为集中招标项目。主要服务内容：有线设备安装(包含业务网(平台及政企类带宽型业务)、数据网、传输设备)、电源设备安装(机房配套)、线路工程(包括****工程、传输线路)、管道工程。涉及的主要评估产品品类：******** 工程施工。预估金额*****万元人民币(不含税)。框架+订单，合同执行期：签订合同之日起至****年**月**日。计划工期：**个日历日(实际工期以下达的订单为准)

*.* 标段划分：标段*：贵阳 遵义 黔西南 安顺 黔南 毕节 六盘水 黔东南 铜仁标段*：省公司 贵阳(含贵安)标段*：遵义 安顺 黔南 毕节 六盘水 黔西南 黔东南 铜仁

*.* 本次招标要求投标人须具备*.*投标人基本资格要求(*)投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。(*)投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。(*)投标人具备通信工程施工总承包一级资质；(含《建设工程企业资质管理制度改革方案》中明确的有效期内的同等等级资质)。(*)有效期内的安全生产许可证。(*)本项目要求投标人满足以下人员要求：*)投标人企业主要负责人须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书(*证)；*)投标人拟派往本项目的项目负责人*人，须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书(*证)；*)投标人拟派往本项目的专职安全生产管理人员至少*人，且专职安全生产管理人员须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书(*证)。投标人拟派往本项目的项目负责人、专职安全生产管理人员在不同标段允许重复，按照标段*-标段*顺序评标，如若被推荐为中标候选人，则重复人员将不纳入后续评审。以上人员证明材料须提供相应人员****年最近三个月的社保证明，社保缴纳单位须为投标单位；未按要求提供证明材料的视为不满足要求。(*)须承诺为本项目开具增值税专用发票。(*)本次招标不接受联合体投标。*.*投标人不得存在下列情形之一(*)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；(*)被依法暂停或取消投标资格的；(*)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；(*)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；(*)在最近三年内[投标截止时间前**个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；(*)在最近五年内[投标截止时间前**个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准)；(*)在最近五年内[投标截止时间前**个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准)；(*)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(登录后查看)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；(*)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。说明：按建市〔****〕**号文《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》，以上勘察、设计、施工资质证书若取得新证，则以对应新证资质名称为准。*.* 投标产品资格要求：无。*.* 投标产品制造商(集成商、软件开发商等)资格要求：无。*.* 评价检测:无。*.*法律法规规定的其他要求。资质，无业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

*.* 本次招标不接受联合体投标。

*.* 各投标人均可就上述标段中的*个标段投标。

备注：*、*标段专业包括有线设备安装(包含业务网(平台及政企类带宽型业务)、数据网、传输设备)、电源设备安装(机房配套)、线路工程(包括****工程、传输线路)、管道工程。*标段专业包括线路工程(包括****工程、传输线路、管道工程、***集成项目) 、管道工程本项目允许投标人同时中标的最多标段数为 * 个 投标人拟派往本项目的项目负责人、专职安全生产管理人员在不同标段允许重复，按照标段*-标段*顺序评标，如若被推荐为中标候选人，则重复人员将不纳入后续评审。

*.*(*)凡有意参加投标者，请于****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分(北京时间，下同)，在中国电信阳光采购网(******.************.***.**/****-******/**********)持单位介绍信购买招标文件。邮购招标文件的，需另加手续费(含邮费)*元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后*日内寄送。

*.*(*)凡有意参加投标者，请于****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分(北京时间，下同)，登录中国电信阳光采购网(******.************.***.**/****-******/**********)下载电子招标文件。

*.* 招标文件每套售价*元，售后不退。图纸押金*元，在退还图纸时退还(不计利息)。

*.*(*)投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年**月**日**时**分，地点为其他()。

*.*(*)投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为****年**月**日**时**分，投标人应在截止时间前通过中国电信阳光采购网(******.************.***.**/****-******/**********)递交电子投标文件。

*.*(*)逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

*.*(*)逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

纸质投标文件递交地点：本项目无需递交纸质投标文件，不加密电子投标文件递交至贵州省贵阳市金阳北路**号麒龙贵州塔**楼第一开标厅(或邮寄)。邮寄地址：贵州省贵阳市金阳北路**号麒龙贵州塔**楼第一开标厅收件人：李笛联系电话：***********

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(登录后查看)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(登录后查看)、贵州省招标投标公告服务平台(登录后查看)、中国电信阳光采购网(******.************.***.**/****-******/**********)上发布。

联系人：李琦联系方式：***********

登录中国电信阳光采购网(******.************.***.**/****-******/**********)后，通过“采购协同-异议处理-提出异议”模块提出。

招标公告本招标项目为****年中国电信贵州公司建设类项目有线施工服务集中采购(招标编号：****-****-***)，招标人为 中国电信股份有限公司贵州分公司/中国电信集团有限公司贵州分公司 ，招标代理机构为 贵州省中通招标咨询有限公司 。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。*.招标范围*.* 招标范围: 本项目为集中招标项目。主要服务内容：有线设备安装(包含业务网(平台及政企类带宽型业务)、数据网、传输设备)、电源设备安装(机房配套)、线路工程(包括****工程、传输线路)、管道工程。涉及的主要评估产品品类：******** 工程施工。预估金额*****万元人民币(不含税)。框架+订单，合同执行期：签订合同之日起至****年**月**日。计划工期：**个日历日(实际工期以下达的订单为准)质量、技术标准要求：质量符合技术标准和要求、中国电信股份有限公司及中国电信股份有限公司贵州分公司相关技术要求。本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信供应链系统(****)(******.************.***.**/****-******/**********)后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。*.* 承包方式：包工包辅料*.* 本项目划分为 *个 标段。标段 地市 标段预估金额(万元) 份额份额 工程施工份额实施区域 工程施工金额(万元) 合计(万元)标段* 遵义安顺黔南毕节六盘水黔西南黔东南铜仁 *****.** 份额* 遵义【红花岗、播州、新蒲、汇川、桐梓、绥阳、湄潭、凤岗、余庆、正安、道真、务川】安顺【西秀南、关岭、普定、镇宁】黔南【都匀(城区大西门以南，小围寨、马寨、河阳、墨冲、良亩、平浪、沙寨、凯口)、瓮安、福泉、龙里、贵定、三都、荔波、独山】黔东南【凯里、黄平、施秉、榕江、从江、镇远、丹寨、麻江、雷山、三穗、岑巩】铜仁【碧江区、松桃、江口、万山、印江、玉屏】毕节【七星关区(含所下挂**乡镇)、大方县城(含所下挂**乡镇)、织金县城(含所下挂**乡镇)、金沙县城(含所下挂**乡镇)、纳雍县城(含所下挂**乡镇)、金海湖新区(含所下挂*乡镇)、黔西县城(含所下挂**乡镇)、百里杜鹃管委(含所下挂*乡镇)】六盘水【六枝、盘州】黔西南【兴义(桔山办事处、万峰林办事处、丰都办事处、安章镇、巴结镇、敬南镇、泥凼镇、仓更镇、落万镇、沧江镇、七舍镇、雄武镇、捧乍镇、鲁布革镇、三江口镇)、顶效、贞丰、安龙、册亨、望谟】；非无线网设备施工(省内除贵阳及省公司项目外的其余全部地区)。 *****.** *****.**标段* 省公司贵阳(含贵安) *****.** 份额* 贵阳【云岩、金阳、清镇、修文、乌当、小河、白云、开阳】、贵安【高峰、马场、湖潮】、省公司；非无线网设备施工(贵阳、省公司项目) *****.** *****.**标段* 贵阳遵义黔西南安顺黔南毕节六盘水黔东南铜仁 *****.** 份额* 黔东南【天柱、台江、剑河、锦屏、黎平】 **** ****份额* 六盘水【钟山】、毕节【威宁县城(含所下挂**乡镇)、赫章县城(含所下挂**乡镇)】 ****.** ****.**份额* 黔西南【兴义(兴泰办事处、黄草办事处、坪东办事处、木贾办事处、威舍镇、乌沙镇、岔江镇、白碗窑镇)、兴仁、晴隆、普安】 ****.** ****.**份额* 贵阳【花溪、息烽、党武】 ****.** ****.**份额* 贵阳【南明】 ****.* ****.*份额* 遵义【仁怀、习水、赤水】 ****.** ****.**份额* 安顺【西秀东、平坝、紫云】、铜仁【思南、石阡、德江、沿河】 ****.** ****.**份额* 黔南【都匀(城区大西门以北：杨柳街、甘塘、江州、摆忙、牛场、大坪、王司、坝固)、长顺、惠水、罗甸、平塘】 **** **** 备注：*、*标段专业包括有线设备安装(包含业务网(平台及政企类带宽型业务)、数据网、传输设备)、电源设备安装(机房配套)、线路工程(包括****工程、传输线路)、管道工程。*标段专业包括线路工程(包括****工程、传输线路、管道工程、***集成项目) 、管道工程本项目允许投标人同时中标的最多标段数为 * 个 投标人拟派往本项目的项目负责人、专职安全生产管理人员在不同标段允许重复，按照标段*-标段*顺序评标，如若被推荐为中标候选人，则重复人员将不纳入后续评审。*.*本项目设置最高投标限价。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。标段*和*：标段 工程类别 施工费折扣限价(折)*、* 管道工程 *.** 折传输线路工程(****工程、传输线路)、***集成项目) *.** 折设备及其它类工程【有线设备安装{包含业务网(平台及政企类带宽型业务)、数据网、传输设备}、电源设备安装(机房配套)】 *.** 折标段*：标段 工程类别 施工费折扣限价(折)* 管道工程 *.** 折传输线路工程(****工程、传输线路)、***集成项目) *.** 折 标段*、*和*：地材报价序号 名称 规格程式 单位 不含税限价(元)* ***阻燃塑料软管 φ**/红色 米 *.*** ***阻燃塑料软管 φ**/**/红色 米 *.*** 扎带 ******* 百条 *** 接地角钢 **×**×*×**** 根 **.*** 弯钩膨胀螺栓 *** 套 *.** 铜鼻子 φ* 个 *.*** 管道及室内用光缆标志牌 不锈钢材质长**×高*** 块 *.*** 人(手)孔标志牌 不锈钢材质长**×高**** 块 *** 电杆杆号牌 不锈钢材质长**×高**** 块 **** 钢丝网罩 *.*****/圈 圈 ***** 润滑剂 　 ** **** 镀锌钢管 内径Φ***×* 米 **.*** 镀锌钢管管节 内径Φ***管接头用 个 **** 镀锌钢管 内径Φ***×* 米 **.**** 镀锌钢管管节 内径Φ***管接头用 个 **** 镀锌钢管 内径Φ**×* 米 **.**** 镀锌钢管管节 内径Φ**管接头用 个 **** 镀锌钢管 内径Φ**×* 米 **.*** 镀锌钢管 内径Φ**×* 米 **** 扁钢 **×*** 米 *.**** 硅芯管端口光缆用护缆塞 **-***-******** 个 **.**** 板方材 Ⅲ等 *³ ***** 水泥 登录后查看(原***#)袋装 吨 ***** 粗砂 　 吨 **** 碎石 　 吨 **** 机制砖 　 千块 ***** 圆钢 Φ* 公斤 *.**** 圆钢 Φ* 公斤 *.**** 圆钢 Φ** 公斤 *.**** 圆钢 Φ** 公斤 *.**** 螺纹钢 Φ** 公斤 *.**** 硅芯管 φ**/** 米 *** 硅芯管接头 φ**/** 套 **** 过路箱(镀锌钢板)含锁具 长***×高***×宽*** 套 ****** 蛋型隔电子(绝缘子) 货载*吨 只 ** 综合赔补费序号 类别 单位 不含税限价(元)* 城区混凝土路面 平方米 **** 城区柏油路面 平方米 **** 城区砂石路面 平方米 *** 城区水泥混凝土花板路面 平方米 *** 规划禁建区绿化带 米 **** 公路边沟及桥挂钢管 米 **** 架空光缆青苗赔补 公里 ***** 电杆洞赔补 洞 **** 拉线洞赔补 洞 ***** 直埋青苗赔补 沟公里 ****国家规定赔偿标准折扣序号 类别 单位 最高限价(折)* 国家规定赔偿标准 国家规定单位 ** 其他费用清单序号 费用名称 单位 不含税限价(元)* 高速公路硅芯管管道修复费 处 ***** 高速公路占道施工费 公里 ***** 电杆二次搬运费费 根 **** 地下定向钻孔 米 **** *.投标人资格要求*.*投标人基本资格要求(*)投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。(*)投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。(*)投标人具备通信工程施工总承包一级资质；(含《建设工程企业资质管理制度改革方案》中明确的有效期内的同等等级资质)。(*)有效期内的安全生产许可证。(*)本项目要求投标人满足以下人员要求：*)投标人企业主要负责人须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书(*证)；*)投标人拟派往本项目的项目负责人*人，须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书(*证)；*)投标人拟派往本项目的专职安全生产管理人员至少*人，且专职安全生产管理人员须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书(*证)。投标人拟派往本项目的项目负责人、专职安全生产管理人员在不同标段允许重复，按照标段*-标段*顺序评标，如若被推荐为中标候选人，则重复人员将不纳入后续评审。以上人员证明材料须提供相应人员****年最近三个月的社保证明，社保缴纳单位须为投标单位；未按要求提供证明材料的视为不满足要求。(*)须承诺为本项目开具增值税专用发票。(*)本次招标不接受联合体投标。*.*投标人不得存在下列情形之一(*)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；(*)被依法暂停或取消投标资格的；(*)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；(*)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；(*)在最近三年内[投标截止时间前**个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；(*)在最近五年内[投标截止时间前**个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准)；(*)在最近五年内[投标截止时间前**个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准)；(*)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(登录后查看)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；(*)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商；联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。说明：按建市〔****〕**号文《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》，以上勘察、设计、施工资质证书若取得新证，则以对应新证资质名称为准。*.* 投标产品资格要求：无。*.* 投标产品制造商(集成商、软件开发商等)资格要求：无。*.* 评价检测:无。*.*法律法规规定的其他要求。*.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。*.招标文件的获取*.*招标文件获取时间:****年**月**日*时**分至****年**月**日**时**分(北京时间，下同)。*.*招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：*.*.*登录“中国电信阳光采购网(******.************.***.**/****-******/**********)” 后在“我要投标-去投标”模块跳转至中国电信电子采购系统进行本项目招标文件的登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“*投标人注册”。*.*招标文件费用：每标段售价*元人民币，售后不退。*.投标文件的递交*.*投标文件递交截止时间(即投标截止时间)为：****年**月**日**时**分。*.*电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网(******.************.***.**/****-******/**********)后在“我要投标-去投标”模块跳转至中国电信电子采购系统提交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。*.*纸质投标文件递交地点：本项目无需递交纸质投标文件，不加密电子投标文件递交至贵州省贵阳市金阳北路**号麒龙贵州塔**楼第一开标厅(或邮寄)。邮寄地址：贵州省贵阳市金阳北路**号麒龙贵州塔**楼第一开标厅收件人：李笛联系电话：************.*本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。*.*招标文件要求递交纸质投标文件的，出现以下情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收：*.*.*逾期送达或者未送达指定地点的；*.*.*未按照招标文件要求密封的；*.*.*未按照本公告要求获得本项目招标文件的。*.样品的递交*.*样品递交的时间、地点：不适用。*.*检测相关费用：不适用。*.投标人注册*.*中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网(******.************.***.**/****-******/**********)首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。*.* **证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理**证书进行电子投标文件编制和投标，并确保**证书在使用时有效。**证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-**办理”。*.*技术支撑联系方式电子采购系统技术支撑：服务热线**********，服务邮箱**_*******登录后查看************.**。**证书办理技术支撑：服务热线***-********/***-********/***-********，服务邮箱登录后查看登录后查看********.**。*.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台(登录后查看)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(登录后查看)、贵州省招标投标公告服务平台(登录后查看)、中国电信阳光采购网(******.************.***.**/****-******/**********)上发布，其他媒介转载无效。*.联系及异议接收方式*.*联系方式招 标 人：中国电信股份有限公司贵州分公司 中国电信集团有限公司贵州分公司地 址：贵州省贵阳市观山湖区兴筑西路**号邮 编：******联 系 人：唐先生电 话：****-********招标代理机构：贵州省中通招标咨询有限公司地 址：贵州省贵阳市金阳北路**号麒龙贵州塔**楼邮 编：******团队负责人：李宁 李琦 ***********项目负责人：张鹏 ***********团队成员：李泽众 雷雨薇 李笛 杨倩 石卫联系邮箱：**********登录后查看**.*** 开户银行：中国工商银行贵阳市省新支行 银行账号：**** **** **** **** ***开户名称：贵州省中通招标咨询有限公司*.*异议接收方式登录中国电信阳光采购网(******.************.***.**/****-******/**********)后，通过“采购协同-异议处理-提出异议”模块提出。 招标代理机构： 贵州省中通招标咨询有限公司(盖单位公章) **** 年 **月 ** 日